Условия соглашения

         Договор - оферта

        на поставку оборудования

 

г. Владивосток                                                                       Дата вступления в силу: 1 января 2018г.

   Дата размещения на сайте: https://www.centralpost.ru/ : 1 января 2018г.

                                   

Настоящий документ является официальным предложением (далее – Оферта) от лица ООО «Центральный пост» (далее – Поставщик) индивидуальным предпринимателям, юридическим/физическим лицам, зарегистрированным на территории Российской Федерации (далее – Покупатель) заключить Договор поставки (далее – Договор) на следующих условиях:


В соответствии с п. 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации письменная форма считается соблюденной и не требует дополнительного подписания, если письменное предложение заключить договор (оферта) принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя, а Покупатель оплачивает и принимает товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Ассортимент, количество, способ и срок поставки, технические требования, цена товара определяется Поставщиком после переговоров с Покупателем в счете, который является неотъемлемой частью Договора. В счете обязательно указываются срок оплаты счета и срок поставки товара. Счет может содержать дополнительные условия поставки, изменения и дополнения к Договору. Счету присваивается уникальный в текущем году номер, который является также номером Договора.  

1.3. Товар, поставляемый по настоящему договору, соответствует нормативно-технической документации (техническим регламентам, стандартам, техническим условиям) на данный вид Товара, указанной в каталоге или описании на официальном сайте Поставщика: https://centralpost.ru/

1.4. Упаковка Товара обеспечивает его сохранность при хранении и транспортировке.

1.5. Гарантийный срок на поставляемый товар указан в технической документации, прилагаемой к Товару.

1.6. При наступлении гарантийного случая, обращения к Поставщику рассматриваются только с обязательным предоставлением документов, подтверждающих соблюдение правил хранения, использования и эксплуатации Товара.

1.7. Покупатель может приобрести Товар по номенклатуре, отличающейся от прайс-листа Поставщика, при технологической возможности Поставщика. Такой заказ оформляется дополнительным соглашением, в котором стороны согласовывают технические характеристики, цену Товара, порядок оплаты и сроки поставки.

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена за единицу Товара и общая цена Товара включают в себя НДС-20% и указываются в счете на оплату. Поставщик выставляет счет на оплату в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки Покупателя на приобретение Товара.

2.2. Покупатель обязуется произвести оплату Товара авансовым платежом в размере 100% путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок согласно счета на оплату. После поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в сроки установленные счетом, цена Товара не изменяется.

2.3. Оплата Товара по счету, выставленному Поставщиком, является выражением согласия Покупателя с наименованием, ассортиментом, количеством и ценой Товара.

2.4. Оплата по п. 2.2. должна быть произведена в течение срока действия счета. В случае оплаты по истечении срока действия счета, Поставщик не несет ответственность за отсутствие товара на складе. Для возврата денежных средств Покупатель должен отправить официальное письмо на электронный адрес, указанный в реквизитах. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения официального письма, вернуть денежные средства Покупателю.

3. ПОСТАВКА ТОВАРА

3.1. Весь Товар, поставленный в период действия настоящего договора, считается поставленным на условиях настоящего договора, если в накладной или УПД отсутствует ссылка на другой договор или стороны не согласились об ином.

 3.2. Покупатель направляет Поставщику письменную заявку на приобретение Товара, подписанную уполномоченным лицом, с указанием наименования, ассортимента, количества, способа поставки Товара (самовывоз/ посредством транспортной компании).

 3.3. Для выставления счета на оплату Поставщик рассматривает заявку Покупателя на возможность поставки указанного в ней Товара. Поставщик при необходимости может внести в заявку изменения, согласованные в устной форме с Покупателем.

3.4. Срок поставки Товара указывается в счете на оплату Покупателю (в зависимости от способа доставки Товара). По согласованию с Покупателем Поставщик имеет право поставить партию Товара единовременно или по частям. Поставщик информирует Покупателя об отгрузке товара и предположительной дате доставки письменным уведомлением, или устно, не позднее, чем за 1рабочий день до момента доставки. В уведомлении также указывается полная информация, необходимая для получения товара: номер доверенности для получения товара, наименование транспортной организации и прочее.

3.5. Поставка Товара осуществляется путем самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика. В случае если от имени Покупателя действует представитель по доверенности, то такой представитель предоставляет доверенность с подписью руководителя, заверенной печатью организации.

3.6. По согласованию сторон поставка Товара может производиться через транспортную компанию, при наличии у Поставщика возможности передать Товар транспортной компании, указанной Покупателем. Согласование происходит в следующем порядке: Покупатель в заявке на приобретение Товара указывает транспортную компанию, через которую будет осуществляться данная поставка, Поставщик в устной форме согласовывает использование данной транспортной компании. Услуги транспортной компании оплачивает Покупатель.

3.7. При поставке Товара на условиях п. 3.6 настоящего Договора Покупатель в числе иных документов обязан предоставить Поставщику доверительное письмо от своего имени на право получения Товара транспортной компанией, где должны быть указаны наименование и реквизиты транспортной компании, номер и дата счета; наименование и количество Товара. Доверительное письмо должно быть подписано руководителем Покупателя и скреплено оригинальной печатью. Представитель транспортной компании должен предоставить оригинал доверенности, заверенный печатью и подписью руководителя транспортной компании.

3.8. В случае самовывоза обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента вручения Товара Покупателю и подписания УПД на отгрузку Товара представителем Покупателя.

3.9. Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю оформленный УПД.

3.10. В случае поставки через транспортную компанию обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной с момента фактической передачи Товара транспортной компании. Датой поставки считается дата принятия Товара к перевозке, указанная в транспортной накладной.

3.11. Переход права собственности на Товар и любых рисков происходит с момента, когда обязанность Поставщика по поставке Товара считается выполненной.

3.12. В случае поставки некачественного/ неполного объема Товара Поставщик обязан произвести замену / допоставку Товара или возвратить стоимость всего/ недопоставленного Товара Покупателю в течение 10 рабочих дней с даты признания претензии обоснованной.

3.13. Поставщик обязуется рассмотреть претензию либо обращение по гарантийному случаю Покупателя в течение 14 календарных дней с даты ее получения и письменно известить Покупателя о принятом решении.

 

 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, а также на предмет отсутствия внешних повреждений производится: в случае самовывоза Товара – в момент получения Товара на складе Поставщика, в случае поставки Товара через транспортную компанию – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Товара. По истечении указанных сроков Товар считается поставленным в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, и Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, в части, не противоречащей условиям настоящего договора.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного Товара за каждый рабочий день просрочки оплаты, но не более 5% от суммы неоплаченного Товара. Условия настоящего пункта применяются только в случаях, указанных в п. 1.7. настоящего договора.

5.2. В случае несвоевременной или неполной поставки партии Товара Поставщик выплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы недопоставленного Товара за каждый рабочий день просрочки поставки, но не более 5% от суммы недопоставленного Товара.

5.3. Пени, указанные в п.п. 5.1., 5.2., начисляются и выплачиваются только в случае направления письменного требования виновной стороне. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не выплачиваются.

5.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора.

5.5. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами. В случае возникновения таких обстоятельств стороны информируют об этом друг друга в письменной форме. Сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать форс- мажорные обстоятельства.

5.6. Если в течение указанного срока поставки, оговоренного в счете на самовывоз, либо на получение товара со склада транспортной компании, Покупатель просрочил получение товара более чем на 7 календарных дней, Поставщик имеет право отказать в выдаче товара со склада или отозвать обратно с транспортной компании в свой адрес ранее отгруженный товар. При этом денежные средства за товар не возвращаются, а обязательства по поставке товара Поставщиком по Договору считаются полностью выполненными.

5.7. В случае задержки с подписанием и отправкой документов, Покупатель может быть принужден к указанным выше действиям в судебном порядке и обязан компенсировать Поставщику причиненные убытки, возникшие вследствие нарушения Договора.

5.8. Причины возврата денежных средств:

v  дефект от производителя (заводской брак)

v  несоблюдение правил хранения

v  неаккуратная транспортировка

Оплата счета означает согласие Покупателя с условиями поставки товара и причинами возврата денежных средств.

5.8.1. В случае если Покупатель по какой- либо причине передумал и отказывается от товара, а товар находится в процессе поставки, Поставщик возвращает Покупателю денежные средства с вычетом неустойки за транспортные расходы.

5.8.2. В случае если Покупатель отказывается от товара в момент его получения, но при этом Поставщик полностью исполнил обязательства со своей стороны, денежные средства Покупателю не возвращаются.

5.8.3. В случае отказа Покупателя от получения оплаченного Товара, произведенного на основании заявки Покупателя, возврат денежных средств будет произведен только после реализации данного Товара Поставщиком.

5.9. В случае осуществления доставки силами Покупателя, последний обязан вывезти товар со склада Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления от Поставщика о готовности продукции к отгрузке. Дальнейшее хранение Товара на складе Поставщика осуществляется за дополнительную плату (0,5 % от суммы заказа в сутки). В этот же срок Покупатель обязан проверить количество и качество принятого товара и о выявленных недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика. Претензии, выдвинутые после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

5.10. По истечении 20 календарных дней неполученный Покупателем товар переходит в собственность Поставщика, при этом денежные средства возврату не подлежат, в этом случае неустойка за хранение товара дополнительно не начисляется.

 

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть возникших после заключения Договора обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К указанным обстоятельствам относятся пожары, наводнения, ураганы и другие явления стихийного характера, изменение политического режима, национализация или экспроприация собственности, запретительные или ограничительные акты органов государственной власти Российской Федерации.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в предыдущем пункте, каждая Сторона должна в течение 2 (двух) рабочих дней проинформировать о них в письменном виде другую Сторону.

6.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1., продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

6.4. В период действия форс-мажорных обстоятельств ни одна из Сторон не вправе предъявлять какие-либо требования по исполнению настоящего Договора или вводить санкции по его условиям.

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Приморского края.
7.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях изменения своего местонахождения или почтового адреса, банковских реквизитов или организационно-правовой формы, реорганизации, банкротства и других обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Договора.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 690005, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 205, оф. 25

Телефон: +7 (423) 2 9000 43

Эл. почта: [email protected]